Like a rolling bean (new) 出来事録

一つ前のエントリーで詳細を記載している、築地市場移転予定地の取得に関する監査請求は、2月10日まで延期します。

東京に住民票のある方、または東京都に登録している法人の方、これ以上のイシハラ都政の暴虐に異議の声を上げて頂き、監査請求にご参加のほどよろしくお願いいたします。

署名用紙などのダウンロードや、どのような手続きをとればよいかは、一つ前の
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11131637999.html
をお読みください。

改めまして、ご協力をお願いいたします。

• 
• 
• ツイート

築地市場移転問題で、著しく汚染された（そして明らかに液状化した）土地を不当に高い価格で購入した件について、住民監査請求に参加して頂ける方を募集しています！
締切りは１月２５日です。

ちょうど1年前（※）にも、多数の方々に「予算執行差止め」の監査請求にご協力頂きましたが、今回は、昨年、実際に移転予定地の土地（残っていた2/3）が公金によって買われてしまった件についての監査請求人を募集しています。

監査請求が却下されると住民訴訟になるので、その際には、この監査請求人として署名してくださっている必要があります。

今回、この取りまとめで署名し監査請求できるのは、東京都に住民票を有する成人の方と、東京都内に登記された法人です。

（※）参考：1年前の監査請求
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10734540928.html

ここからが本文と説明です。画像があまりきれいでなくてすみません。
テキストも併記しています。

【手順】
まずは、＜１＞署名用紙（請求者一覧の表）をダウンロードして頂き、捺印（拇印不可、個人は三文判でOK、法人は届出印）の上、＜２＞連絡先など所定事項を記載して、＜３＞この下に記載した「築地市場移転問題原告団　事務局」の宛先までお送り下さい。

＜１＞こちらが署名用紙です。クリックで拡大し、ダウンロードできます。
こちらに監査請求に参加される方を集めて頂き、
＜２＞次に、取りまとめた署名に対してご連絡の取れる方の情報を記載して下さい。
築地市場移転の監査請求ならびに訴訟関係以外では使いません。
なお、連絡先はメールにして頂けると大変助かります！

ご連絡を取れる方を記載し、別紙請求者一覧と合わせて事務局にお送りください。

氏名：
ご職業、ご所属など：
郵便番号：
住所：
電話番号：
ファックス：
メールアドレス：
今後、ご連絡をする場合のご希望の手段に丸をしてください。
（　メール　　　/　　ファックス　　/　その他：その手段名：　　　　　　　　　　　）

～～～
※署名用紙ダウンロード方法
　画像ダウンロードの方法：
　（1）クリックで画像を拡大表示してください（アメブロの場合）。
　　　他のブログはHPの場合この（1）が不要なこともあります。
　（2）画像保存メニューを表示します。
　　　Windowsの場合、右クリックで画像保存ができます。
　　　MacだとCtrlキーを押しながらクリックです。
　（3）保存は、ブラウザによって多少表記が異なりますが、
　　　Internet ExplororやFirefoxでは「名前を付けて画像を保存」を
　　　選択してください。
～～～

呼びかけです。クリックで拡大します。


【呼びかけ（テキスト）】　＜３＞事務局の送り先記載があります。
都民、都内法人の皆様へ

「築地市場移転予定地の取得に関する監査請求」を実施するに当たり、請求者となることのご協力をお願いいたします。

　別紙　請求者一覧にご記入いただき、「築地市場移転問題原告団　事務局」までお送りください。

　お願い）
＊　印鑑は、個人の場合、個人印。法人の場合、法人印で明確に区別をしてください。
＊ お送りくださった場合、ご連絡を取れる方の記載とその連絡方法（メールアドレスがたいへんありがたいです。もしくは、ファックス）を、事務局にお教えいただけますようにお願い申し上げます。
（下記、フォームを同封して、別紙請求者一覧をお送りください。）

＊ 今後、監査請求のお知らせは、上記の連絡を取れる方にお知らせをするとともに、監査の状況は、「築地市場移転問題原告団　ホームページ」でお伝えいたします。

　　「築地市場移転問題原告団　ホームページ」：http://tsukiji-wo-mamoru.com/

　お問い合わせ）
築地市場移転問題原告団　事務局
　〒104-0052　東京都中央区月島3-30-4飯島ビル1F
　電話03-5547-1191、ファクス03-5547-1166
メール　　info1☆tsukiji-wo-mamoru.com （アドレス自動収集防止対策で☆としている部分は@に変えて下さい。）


住民監査請求の要旨と根拠を述べた措置請求書です。
（頂いた状態での手書きコメントがあります）
こちらもクリックで拡大します。





【措置請求書（テキスト）】

東京都職員措置請求書

＜築地市場移転予定地の取得に関する監査請求＞

１．請求の要旨

　東京都知事石原慎太郎は、東京都中央卸売市場築地市場の移転予定地とされる江東区豊洲の東京ガス工場跡地等（以下、「本件各土地」という。（別紙１））を取得するために各契約を締結し、公金を支出した（以下、これらの一連の行為を「当該行為」という。（別紙２））。

当該行為は、本件各土地には有害物質による重大な汚染が存するにもかかわらず、これを築地市場の移転予定地として購入したもので食の安全及び経済的合理性にも反するものである。さらに当該行為は、本件各土地における土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入したものである（別紙３）。したがって、当該行為は、地方自治法２条１４項、地方財政法４条１項、東京都公有財産規則第４７条に反し、違法である。

当該行為により東京都が被る損害額は、食の安全を確保できず経済合理性に反する本件各土地の取得自体が不当かつ違法であるため土地取得額の合計１１６２億１３１８万５０００円である。もし仮に本件各土地の取得自体が違法でないとしても、損害額は汚染された土地を土壌汚染なしの高い価格で購入したのであるから東京都が負担する汚染対策費を購入予定の土地の購入予定地全体に占める割合で按分した額である２９２億４８５５万４８２５円を下らない（別紙４）。

よって、請求者らは、当該行為について監査を求め、当該行為により東京都が被った損害を回復するように東京都知事石原慎太郎に対し損害額の返還を求めるように請求する次第である。


２．請求者
　　別紙請求者一覧のとおり

地方自治法２４２条１項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成２４年１月　　日


東京都監査委員　御中

別紙１
本件各土地

豊洲新市場予定地　区画整理事業区内合計37.32haのうち東京都中央市場既取得分13.78haを除く全部23.54ha。

内訳（所有者別）

　（１）東京都港湾局
　　　　江東区豊洲　5街区－4　　　　 2.61ha
　　　　同　　　　　6街区－1－②　　 4.03ha
　　　　同 　　　7街区－2　 　　6.10ha
　　　　　　　　　　　 小計　12.74ha

（２）東京ガス（株）
江東区豊洲　6街区－1　　 0.65ha

　（３）東京ガス豊洲開発（株）　　　
江東区豊洲　5街区－3　　　　 2.16ha
　　　　同　　　　　6街区－1－①　 　7.72ha
　　　　　　　　　　　 小計　 9.88ha

（４）東京電力（株）
江東区豊洲　5街区－5　　 0.25ha

（５）財務省
江東区豊洲　5街区－2　 　0.02ha

上記（１）から（５）の合計　23.54ha


別紙２
本件各土地の取得に関する契約書及び支払伝票


別紙３
　　　　土地の購入価格が土壌汚染を価格に反映させないものであること

１、本件各土地の購入価額

（１）東京都港湾局　　　　　　５８，５３３，２７３，０００円

（２）東京ガス（株）　　　　　　３，２２６，５００，０００円
　　　　但し、５１０，５１８，０００円は地下埋蔵物撤去等費用として控除

（３）東京ガス豊洲開発（株）　５２，７２７，５６４，０００円
但し、９，７９７，４３４，５００円は地下埋蔵物撤去等費用として控除

（４）東京電力（株）　　　　　　１，７２５，８４８，０００円

（５）財務省　　　　　　　　　　　　１３４，３６６，０００円

契約金額の合計は、１１６，２１３，１８５，０００円

購入単価は、４９３，６８４円／㎡

２、不動産鑑定評価書

（１）　本件各土地に関する鑑定評価書には、「対象不動産内の土壌汚染については、処理費用の負担について、依頼者と従前地権者との間で協議の上、別途取り扱うこととしていることから、本件評価に当たっては考慮外とすること」との鑑定評価の条件が明記されている（同鑑定評価書３頁）。

（２）　鑑定評価額の合計は、１１６，３４７，５５１，０００円であり、上記１の本件各土地の購入価額とほぼ同じである（同鑑定評価書２頁）。


３、結論
　　　　上記１及び２から本件各土地の購入価格が土壌汚染を反映したものでないことは明らかである。

　
別紙４
汚染対策費（豊洲新市場土壌汚染対策工事）
５街区　１１，９１７，５００，０００円（契約番号２３－００２２９）
６街区　３３，３４２，７５０，０００円（契約番号２３－００２４０）
７街区　　８，９１４，５００，０００円（契約番号２３－００２３２）

合計　　５４，１７４，７５０，０００円

上記汚染対策費のうち平成２３年３月３１日付「豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書」によって、東京瓦斯株式会社及び東京ガス豊洲開発株式会社が７８億円を負担することになった。

したがって、東京都が負担する汚染対策費は、４６３億７４７５万００００円である。

４６３億７４７５万００００円を市場用地全体面積に占める本件各土地の合計面積で按分すれば下記のとおり、２９４億４８５５万４８２５円となる。

（記）
　４６，３７４，７５０，０００円×23.54ha〔予算執行対象面積〕/37.32ha〔市場用地全体面積〕
　＝４６，３７４，７５０，０００円×０．６３０７
　＝２９，２４８，５５４，８２５円


＝＝＝
2009年のデモのプラカード画像から。



状況は刻々と変わってきていますが、以前アップしたこちらの利権構造図もご覧ください。




経済植民地の構造イメージ。このコーヒー豆と同じことが築地市場移転＋TPPで行われうることを忘れてはならないと思います。



＝＝＝
☆☆築地市場移転問題原告団のサイトができました☆☆
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html
ぜひご覧ください。拡散もお願いします。
＝＝＝
液状化した豊洲新市場予定地。東京都が速攻でブルーシートをかける前。
石炭からガスを製造し、廃棄物を野積みにし埋めていた複合汚染地域にも関わらず、東京都の調査物質数は限られています。
液状化（噴砂だと言っていますが、同じ現象です）、により、汚染物質が移動したことからも、過去の調査に基づいた対策が取れない状態です。
なのに、水平方向にしか動かないからと入札をかけ、移転を断行しようとしています。
＝＝＝

（よろしければクリックをお願いいたします。ランキング：ニュース全般）

• 
• 
• ツイート

12月22日に、東京都の官製地上げ・築地市場移転先の汚染状況証拠隠滅差止めの第一審判決が下り、東京地裁は、原告の差止めは棄却とされました。

けれどもちろん、今後ともたたかいは続きます。

また、今回は、被告東京都は、「健康被害など生じない」「完全な対策ができる」「移転したら原告の中の仲卸との大家・店子関係には連続性がない」といった趣旨に基づき、完全な門前払いが可能であるかのような主張をしてきましたが、少なくとも、

　・移転先は汚染されているという事実認識を裁判所が認めたこと
　・憲法に基づく人格権を認めたこと
　・東京都には、（万一移転しても契約の連続性があり）安全配慮義務があると明記したこと

という意味では、控訴審につながるステップとなります。

そもそも移転は確定的でないとしたのも大きな点です。
「現時点では、いまだ市場条例の改正や農林水産省の認可などもされておらず、豊洲新市場予定地への移転が確定的に決まっているわけでもないのであって」

当日、農水省、環境省、国交省にも原告団への要請行動がありました（要望文を後半に記載）。
お話を聞いていただくことはできましたが、「これは東京都の地方自治の問題だ」などとして突き放されることのないよう、消費者として、納税者として継続して要望・監視を続ける必要があると考えます。

また、本裁判と並行し、新たに、すでに取得された残り2/3の土地への公金支出返還のための住民監査請求も新たに始まります。1月25日締切りで、都内在住・都内登録法人が監査請求者となることができます。
その資料も年明けにアップしたいと思います。


以下、コアサンプル廃棄差し止め訴訟原告団からの報告を転記します。

～～～
【コアサンプル廃棄差し止め訴訟について】

提訴から2年半、コアサンプル廃棄差し止め訴訟は22日判決を向かえました。当日は多数の傍聴[満席]をありがとうございました。

判決は不当にも「棄却」でした。原告団は直ちに控訴すること決め、26日(月）に裁判所に提出の予定です。

判決は棄却であったものの、判決文には「１、汚染の認定」「２、人格権に基づく権利の認定」「３、安全配慮義務に基づく権利の認定」など原告の主張が認められました。

弁護団の多大な努力によって、仲卸や消費者の二つの大きな権利が勝ち取られたことは大変意義深いものでした。

改めて、8名の弁護団の方々のご尽力に感謝したいと思います。

梓　　澤　　和　　幸　弁護士　[弁護団長]
渡　　邉　　彰　　悟　弁護士
本　　田　　麻 奈 弥　弁護士
出　　口　　裕　　規　弁護士
大　　城　　　　　聡　弁護士
殷　　　　勇　　基　弁護士
福　　田　　隆　　行　弁護士
仲　　村　　渠　　桃　弁護士


判決文が下記原告団HPに発表されましたのでご覧ください。
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html

「判決文には原告の主張が認められた点が3点ある」と、梓澤弁護団長から「評価すべき点」として発表されました。

1、汚染の認定（これは裁判史上異例のことだそうです）
　　　　P23.24　(17),(18)

２、人格権に基づく権利の認定
　　　　P29
「そして、原告らが主張するとおり、築地市場から豊洲新市場予定地に移転するにあたっては、そこで働くことになる仲卸業者や豊洲新市場予定地で販売される生鮮食料品を口にする消費者の生命、身体等に危険が生じないよう豊洲新市場予定地の土壌調査が十分に行われ、適切な汚染土壌処理が行われ、豊洲新市場予定地の安全が確保されるべきである。」

３、安全配慮義務に基づく権利の認定
　　　P32
　　「このように、仲卸業者は、被告の認可のもと、指定された場所に配置され、被告の供給する設備を用いて、業務を行い、被告に対して使用料を支払うのであるから、仲卸業者が業務を行うために設置する場所、施設を使用する過程において、被告は施設の設置者・提供者として、仲卸業者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮することが要請されるともいえる。
　また法形式上は、築地市場の中卸業者は、自動的に豊洲市場予定地に移転するというものだはなく、改めて豊洲新市場予定での市場施設の使用の申請をして認可された者が豊洲新市場予定地で仲卸業者をすることができるのであるが、築地市場の仲卸業者は、希望者は全員が豊洲新市場予定地に移ることが予定されているようであり（甲３２）、現実には、築地市場が閉鎖されれば、まずは多数の仲卸業者が豊洲新市場予定地での業務の継続を希望することが予定され、事実上、築地市場と豊洲新市場予定地での関係は連続性があるとみる余地もある。

以上アンダーライン　梓澤弁護士

～～～
こちらが要請文です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成２３年１２月２２日

農林水産大臣　鹿野道彦殿
環境大臣　　　細野豪志殿
国土交通大臣　前田武志殿

築地市場移転問題原告団　　　　一同　　　

　　　　　　　　弁護団　代表　梓澤　和幸

要望書

　私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。

　築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとなり、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。

　一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作られたタール等の廃棄物を敷地内に捨てていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであります。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。

　移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せません。

　本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていない状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、まさに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。

またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨てると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。

　併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られました。浦安では、マンホールの筒が地上２メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。

　 築地市場は、震度５の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう１つ明確になりました。

　なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提示は一度もなされてはいません。

　食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をするところです。

　認可者である赤松農林水産大臣（当時）は、平成21年9月「安全が確認できない限り移転を認可しない」と言明をされています。

　食の安心安全を守るために、国による適切な指導、監督を御願いしたく、以下の事項を、要望いたします。

要請

【主に農林水産省関連事項】
一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について
　ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因（自然由来）、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の１０倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。（添付資料1）経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日（火曜日）議事録抜粋）

　土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、十分な液状化対策工事を実施することの都への指導について

　東日本大震災で、１０８カ所の液状化を起こしました。現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足や計画される液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるように都を指導することを要望致します。

【主に環境省関連事項】

一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について

土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。

土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、土壌汚染コアサンプルの保存することの都への指導について

　東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。

　また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルとボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在を客観的に検証する手段がなくなります。

　コアサンプル保存は、１）汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のため必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、２）専門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の物的証拠であるから故に、必要であります。
　廃棄せず、検証材料として保存することを東京都に指導を要望致します。

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導について

　東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。
　ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がないことが指摘されています。（添付資料2）水谷和子の裁判陳述書　添付資料3）『選択』（2011.10 p.100-101)　添付資料4）『選択』（2011.12 p.108-109)　）

　さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定できません。

　有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆されることになります。

　有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導を要望致します。

一、液状化に伴う汚染状況の再実施することの都への指導について

　東日本大震災で１０８カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。（添付資料5）日本環境学会土壌汚染問題ＷＧ長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関するコメント』、添付資料6）日本環境学会顧問（前会長）・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答について』、添付資料7）ＮＰＯ日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8）『現代化学』２０１１年８月(p.68-69)　）

　土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることより、改めて土壌汚染調査をすることを東京都に指導を要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について

　ヒ素、鉛に関しては、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因（自然由来）、

人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。（添付資料1）経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日（火曜日）議事録抜粋）

　改正土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施することの都への指導について

　専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場建設がなされようとしています。
　豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施され、中央区に対しては、「まちづくり協議会」という非公開の場（開催日程の住民周知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区議会で再三指摘されている。）での説明に終わりました。

　食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを東京都に指導することを要望致します。

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすることの都への指導について

　東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきました。
　信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。
　都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを東京都に指導することを要望致します。


【主に国交省関連事項】

一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することの都への指導について

　土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認められる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。

　築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えることは、市場内関係団体からも指摘をされているところです。

　築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することを都に指導することを要望致します。

一、補助３１５号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされることの都への指導について

　補助３１５号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。
　東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、汚染処理対策がきちんとなされることを都に指導することを要望致します。


２０１１年１２月２２日
東京都知事　　　　　　　石原慎太郎殿
中央卸売市場市場長　　　中西　充　殿
港湾局長 　　　　中井　敬三殿
環境局長　　　　　　　　大野　輝之殿
建設局長　　　　　　　　村尾　公一殿

築地市場移転問題原告団　　　一同　　　　
　　　　　　　　弁護団　代表　梓澤　和幸

要望書
（詳細は文字数の上限から別エントリーとします）

要請

一、土壌汚染コアサンプルの保存すること

一、土壌汚染対策法に則った「状況調査」を実施すること

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施すること

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施すること

一、液状化に伴う汚染状況の再実施すること

一、十分な液状化対策工事を実施すること

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施すること

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすること

一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止すること

一、補助３１５号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされること

一、市場業者の意向調査を実施すること

～～～

＝＝＝
2009年のデモのプラカード画像から。
まさにこのことが起こってしまいましたね。



状況は刻々と変わってきていますが、以前アップしたこちらの利権構造図もご覧ください。




経済植民地の構造イメージ。このコーヒー豆と同じことが築地市場移転＋TPPで行われうることを忘れてはならないと思います。



＝＝＝
☆☆築地市場移転問題原告団のサイトができました☆☆
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html
ぜひご覧ください。拡散もお願いします。
＝＝＝
液状化した豊洲新市場予定地。東京都が速攻でブルーシートをかける前。
石炭からガスを製造し、廃棄物を野積みにし埋めていた複合汚染地域にも関わらず、東京都の調査物質数は限られています。
液状化（噴砂だと言っていますが、同じ現象です）、により、汚染物質が移動したことからも、過去の調査に基づいた対策が取れない状態です。
なのに、水平方向にしか動かないからと入札をかけ、移転を断行しようとしています。
＝＝＝

（よろしければクリックをお願いいたします。ランキング：ニュース全般）

• 
• 
• ツイート

豊洲コアサンプル廃棄（汚染証拠隠滅）差止請求訴訟判決が今日、下されます。
皆さま、傍聴並びに要請行動と勉強会へのご参加をよろしくお願いします。


　本年3/31、国の『第9次中央卸売市場整備計画』で、築地市場は改めて「中央拠点市場」に位置づけられました。

　一方、豊洲東京ガス工場跡地の移転候補地は、東日本大震災で108箇所の液状化が起きたところですが、11/28に「形質変更時要届出区域」という『土壌汚染対策法』上の汚染区域に指定されました（東京都告示第1656号、以下、掲載画像を参照）。汚染を環境基準以下にし、モニタリングを行って環境基準以下の状態が2年間継続して確認されなければ、その指定は解除されません。
　大前提である汚染処理が不透明な中、市場を分断する環状二号線工事着工及び新市場建設工事着工は認められるべきではないと考えます。

　さて、私たちは、法廷という公開の場で、移転政策の可否そのものを問うべく議論して参りました。コアサンプル裁判のほうは、丸二年を越える裁判経過の中で、弁護団代表梓澤和幸弁護士（東京千代田法律事務所）から下記のような裁判のあり方自体に意見「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント 」）をし、公正な裁判を求めもしました。この度いよいよ「判決」を迎えます。判決後、四丁目街頭でのご報告（17時～）と東京都及び国に要請行動を行う予定にしております。
　裁判及び勉強会には、多くの皆様にご参加賜りますようよろしくお願い申し上げます。　
　食の安心・安全、食の文化、築地のまちのにぎわい、そして世界に誇るべき築地のブランドを、これからも築地の地で守っていきましょう。
　来年こそは、現在地再整備に向けて、大きく踏み出す一年となることを期待いたしております。

＊ 豊洲土壌汚染の土地を不当に高い価格で本年購入した予算執行に対して「住民監査請求」実施予定。12/22詳細発表。合わせて、署名ご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1【済み】.「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」第7回公判
日時：12月19日（月）10：15～（集合9時半ロビー）
場所：東京地方裁判所522号法廷

2.「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」　判決
日時：12月22日（木）13：10～（集合12時半ロビー）
場所：東京地方裁判所610号法廷
＊判決後、記者会見し、都と国へ要請書提出。

3.　街頭報告会
日時：同日12月22日（木）17：00～
場所：築地四丁目交差点

4.　第15回築地市場を考える勉強会
日時：同日12月22日（木）18：30～
場所：月島区民館（月島2-8-11）
　　　東京メトロ有楽町線/都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口　徒歩2分
テーマ：築地市場移転問題の動向、築地市場移転問題関連裁判の経過報告
　　　　移転候補地豊洲土壌汚染問題　など
参加費：500円　　　　　　　

＊ 築地市場移転問題裁判原告団ホームページも合わせてご覧ください。
　　http://tsukiji-wo-mamoru.com/
　　第１２回コアサンプル訴訟（9月7日）では、水産仲卸の山﨑治雄氏（現、東卸組合理事長）と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正義についてを陳述されました。同ホームページでぜひともその趣旨をご確認ください。

以上
　「築地市場移転問題」原告団事務所局
中央区月島3-30-4　飯島ビル1Ｆ

• 
• 
• ツイート

今日は、築地市場移転問題に関する裁判、「豊洲汚染土地購入に関する公金返還請求訴訟」の第7回口頭弁論があります。
皆様の傍聴をお願いします！

2011年12月19日（月）午前10時15分～　東京地方裁判所民事522号法廷
http://www.news-pj.net/npj/2010/tsukijij

その後、12時からは近くの新橋SL広場で野田総理の社会保障と税の一体改革の講演がありますので、霞ヶ関→新橋→そして内幸町東電→経産省前テント広場、と、お時間の許す方は移動されると、この日本で国民住民不在でなされている壮大なる茶番を肌身で体感することができ、お勧めです(その後、全国紙報道のギャップと比べれば、状況はさらに際立ちます)。

今日の裁判は、築地市場を官製地上げするために、汚染された土地を法外な価格で買い取った都知事らに、公金を返還させる住民訴訟です。
何しろ、何回も何回も言いますが、繰り返します。

あれだけ極端な土壌と地下水の複合汚染にさらされ、最強とされる発がん性物質、ベンゾ(a)ピレンの過去最高値を叩きだし、地下水pHは11以上の触れれば皮膚が溶けてしまうほどの強アルカリを示す(タールも石炭灰もいくらでも)が廃棄された最悪の東京ガス豊洲工場跡地に、イシハラ都政はたった6種類の物質を、それもトラック15台からコップ半分のサンプリングで調べただけ、さらに言うと今回の震災で液状化して滅茶苦茶に撹拌されたのに、汚染は水平方向には絶対動いてない、と強弁して憚らない様子は、まさに野田総理の「冷温停止宣言」に酷似した異様事態です。

それをメディアスクラムで大本営発表するくだりも然りです。

そして放射性物質の低線量(日本政府基準)被曝をと同様に、あらゆる複合汚染の場に食物や働く人を置くこの官製地上げは、生体実験の場に人々を置く悪魔の所業に他なりません。

万一移転後にひとたび汚染が発見されれば、賽の河原のごとく、無尽蔵な対策が続くのも、除染ビジネスに瓜二つです。

そこにオリンピック招致と湾岸バブル喚起の思惑が蠢くかに見えるあたりも、おためごかしの復興特区利権で地元の文化も安全も簒奪する目論見と、これまた悲しくなるほどに類似しています。

市民が黙っていることが、まさに無言の賛成となっています。

• 
• 
• ツイート

昨日の築地市場の報告（簡単に）です。

組合の方の抗議と要請、仲卸の女性たちや都民の方々の異議申立てと差止め（事前にどんな合意がなされたのか、その議事録も明らかにされないままの工事はありえません！）を無視し、東京都は工事着工として、囲い込みパネルの１ヶ所を設置しました。

１７時半まで座り込みが続きました。
「たかがパネル１枚」ではありません。このことをきっかけに築地を壊す工事が続いてしまいます。

残りのパネルを貼らせないように、引き続き、不当で横暴過ぎるこの仕打ちに異議を伝え続けていきたいと思います。

工事件名：　環状2号線隅田川橋りょう（仮称）桟橋撤去工事（２３五ー環２）
工事場所：　東京都中央区築地五丁目内
契約工期：　平成２３年８月１日～平成２４年２月２７日（予定）
　　　　　　　　↑（管理人追記：着工遅れ。今年度予算消化を目指し、もうなりふり構わず！）
＜中略＞
作業時間：　平成２３年１１月１６日１３：００から仮囲い設置作業を始めます。
＜中略＞
問い合わせ先
　施工者：　大成建設株式会社　晴海地区事務所隅田川橋梁作業所
＜中略＞
　発注者：　東京都第五建設事務所　橋りょう建設課工事担当係　TEL　０３－３６９２－４５１６

と記したように、東京都職員、今年度予算消化のために「粛々と」仕事をしたというだけなのでしょう。
公僕とはは単なるタテマエと信じているに違いありません。呆れるばかりです。

今年度の予算はこんな感じになっています。クリックで拡大します。




＝＝＝
2009年のデモのプラカード画像から。



状況は刻々と変わってきていますが、以前アップしたこちらの利権構造図もご覧ください。




経済植民地の構造イメージ。このコーヒー豆と同じことが築地市場移転＋TPPで行われてしまいます！！



＝＝＝
☆☆築地市場移転問題原告団のサイトができました☆☆
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html
ぜひご覧ください。拡散もお願いします。
＝＝＝
液状化した豊洲新市場予定地。東京都が速攻でブルーシートをかける前。
石炭からガスを製造し、廃棄物を野積みにし埋めていた複合汚染地域にも関わらず、東京都の調査物質数は限られています。
液状化により、汚染物質が移動したことからも、過去の調査に基づいた対策が取れない状態です。
しかし、地下水や汚染はまったく横に動かないという噴飯物の説明！
調査済みではまったくないのに汚染対策工事着手って？？
ついでに汐留と湾岸を結ぶ道路工事着手って？　もうごまかしは効きません。

＝＝＝

（よろしければクリックをお願いいたします。ランキング：ニュース全般）

• 
• 
• ツイート

ツイッターに流していますが、一大事です。

一つ前のエントリーで明け方朦朧として誤記しました(泣)。

★東京都の築地市場分断道路の工事着工は今日午後1時からです！★

訂正→
【11月16日13時の工事強行阻止を！】築地市場を貫通する道路環状２号線・築地の組合からの抗議


かりそめにも民主主義国家を標榜する地にあらざるやり口、ついに築地市場の現場で、実力行使のなりふり構わぬ手段に出てきました。是非ともご参集を！

また、東京都は根拠曖昧なまま脅しをかけて来るかもしれません。挑発には乗らず、ご自身の身を守って下さるよう、よろしくお願いします。

下記、わたしのツイートから。

ご参集を！都側の威嚇等にはご注意下さい。→【一大事！今日13時に築地市場桟橋撤去の工事着工！集まれる方、阻止を】築地市場官製地上げ、東京都が合意も取らずに！場所は青果門から入ったところです！参照http://amba.to/sOEUGx ブログタイトルは今日１６の誤記。 #築地

• 
• 
• ツイート

その横暴極まりなさがますます明らかになっているイシハラ東京都政、今度は築地市場を貫いて豊洲新市場と汐留をつなぐ道路（環状2号線）をつなげ、官製地上げ＝移転に向けた重要な既成事実を都議会開催前に創り上げるため週明け11月16日（火）の１３時から既存の築地市場桟橋の撤去に取りかかるという「お知らせ」を築地市場関係者に一方的に配布しました。
先週のことです。

２０１６年オリンピック招致に、この道路延伸計画は「もろに」関連していました。
で、築地をメディアセンター化してその後売り飛ばしたり、あと「海の森」もアピールポイントでした、などということを思い出しておきましょう。

東京都の「お知らせ」を掲載します。
クリックで画像は拡大します。上のほうが切れてしまっていますが、「築地市場関係者の皆様へ　平成23年11月吉日」とあります。
吉日！！

• 
• 
• ツイート

今日は２つのテーマ、TPPと、築地市場移転（こちらは着々と積み重ねられる既成事実作り２件）についてお知らせです。

まず、この週末１１月５日の、「TPPを考える国民会議」の街頭演説会でのツイートを「本のセンセ」がまとめてくださっています。
もうこちらで言うまでもないことですがTPPは、農業や医療の問題だけでなく、日本の関税自主権の放棄でもあり、また、これまでの日米構造協議の課題を全て「要望」でなく「システム」にしてしまう枠組みであり、APECでの野田総理の口約束を回避しなくては、本当に危機的状況です。

本のセンセのブログ
2011年11月 5日 (土)
【TPP反対大集会演説をつだる～@rolling_beanさんつぶやき編集】
http://honnosense.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/tpprollig_bean-.html

ガラパゴス携帯からだったので、いつもの現場報告ツイートに比べると半分も書けませんでしたが、重要な部分を読みやすく改行・強調してくださっているので、Twilogなどより読みやすいと思います。是非ご覧ください！
改めまして本のセンセ、ありがとうございます。

～～～

そして築地市場の官製地上げ問題、おさらいから入ります。

築地市場所在地である東京都中央区は、かつて区として公式に移転反対を掲げ、区役所に垂れ幕すら出していたのに、反対の意志表明を突如下ろして以来、区長が区議会で賛成していないらしきことをつぶやく反面、移転＝官製地上げ容認ありきで、地元に「鮮魚マーケット」構想などと称し東京都から土地を借り受け、ごくごく一部の仲卸の方に入っていただきなんちゃって卸売市場（まあ、言ってみれば官製キッザニア、でしょう）を作る構想に突っ走っていた、といった経緯は、こちらのブログでも書いてきました。

買い出しや飲食店がにぎわう場外市場は、中央区の商店街で区の産業・観光拠点のひとつ、卸売市場あっての門前町というべき存在ですが、そこは都の持ち物でないので、当然移転は最初からありえません。そこに市場がなくなったら困るからなんちゃって卸売市場（官製キッザニア ）を作ればいいだろうという、目論見が窺えます。

この（都政に喜んで雁字搦めになっているように見える特別区のひとつ）中央区の、東京都への土地借り上げ要望問題は、思い出したようにニュースになっていましたが、今月に入ってまた、読売１紙がこのことを伝えています。

わたしのツイートより：
東京都中央区。明確な反対やめてから築地市場移転を規定路線化。都に2haの土地を借り受けられないといけないからかと邪推されてやむなし。豊洲新市場予定地汚染対策工事住民説明もしない！→2011/11/1読売「中央区　都に土地借り受け要望へ」http://t.co/DIdfaR8O
https://twitter.com/#!/rolling_bean/status/133210843910377472

記事がこちらです。

読売　2011/11/1
中央区　都に土地借り受け要望へ
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20111101-OYT8T00108.htm

　移転が計画されている築地市場のにぎわいを守っていこうと、中央区は３１日、市場内の立体駐車場を都から借り受け、「鮮魚マーケット」として活用していく考えを明らかにした。１１月１日に都に要望書を届け出る方針で、区は「プロが納得する品ぞろえで築地の魅力を保ちたい」としている。

　区は、移転後を見据え、市場跡地に、魚や野菜などの小売店を集めたマーケット整備を計画。移転が予定される２０１４年度内にも場外の区有地に開業する方針で、銀座、日本橋など近場の料理人などプロのニーズにも応える「少量、多品種」を目指していた。

　しかし、区有地は約１ヘクタールで面積が不足しており、区は約２ヘクタールある駐車場敷地を借り受け後、競り市場などが入る１階部分を改修し、市場の移転直後からオープンさせたいとしている。

（2011年11月1日 読売新聞）

こんな要望を出せば出すほど、「足元を見てください」と懇願しているようなものです。

電源交付金のことなどを思い出さずにはいられません。

あと、上記ツイートで、「豊洲新市場予定地汚染対策工事住民説明もしない！」と書いたのは、江東区は実施した豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事の説明会を、中央区では、内輪の会議でしか説明せず、晴海地区が近隣にあたるのに一切公開説明なし、ということを言っています。もっとも、土壌汚染対策法の適用が決定的なので、土壌を深く掘り起こしすることもできず、当面は巨額の予算のもとで、ゼネコンが入って草むしり程度しかできない状況にあります。

ともかく、各特別区はこの築地問題だけでなくとも横暴続きのお東京都様に対し、あまりに遠慮が過ぎますね。

また、築地を貫く環状２号線についても、面妖な動きがありそうです。
道路がコミュニティを分断し、その工事がまた人を分断していきます。これも官製地上げの常套手段！

わたしのツイート：
【これも大変】東京都の環状２号線、通称マッカーサー道路（森ビルも命運をかけている）。わざわざ地上を通し築地市場を分断する工事着工がぎりぎりで止まっていたのに、反対を崩す動きがありそう！！参考まで道路計画に関しては弊ブログ2008年エントリーhttp://t.co/mYnf4Onj
https://twitter.com/#!/rolling_bean/status/133200448139169792

pepita0207さんのツイート：
許せないことに市場内では、新規道路設置の準備が始まっています。 RT @rolling_bean: 東京都中央区。明確な反対やめてから築地市場移転を規定路線化。都に2haの土地を借り受けられないといけないからかと邪推されてやむなし。豊洲新市場予定地汚染対策工事住民説明も
https://twitter.com/#!/pepita0207/status/133253828752580610

＝＝＝
2009年のデモのプラカード画像から。
まさにこのことが起こってしまいましたね。



状況は刻々と変わってきていますが、以前アップしたこちらの利権構造図もご覧ください。




経済植民地の構造イメージ。このコーヒー豆と同じことが築地市場移転＋TPPで行われうることを忘れてはならないと思います。



＝＝＝
☆☆築地市場移転問題原告団のサイトができました☆☆
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html
ぜひご覧ください。拡散もお願いします。
＝＝＝
液状化した豊洲新市場予定地。東京都が速攻でブルーシートをかける前。
石炭からガスを製造し、廃棄物を野積みにし埋めていた複合汚染地域にも関わらず、東京都の調査物質数は限られています。
液状化（噴砂だと言っていますが、同じ現象です）、により、汚染物質が移動したことからも、過去の調査に基づいた対策が取れない状態です。
なのに、水平方向にしか動かないからと入札をかけ、移転を断行しようとしています。
＝＝＝

（よろしければクリックをお願いいたします。ランキング：ニュース全般）

• 
• 
• ツイート

2つの緊急のお知らせです。

まず今日の夜、東京都による汚染対策工事説明会が急遽開催されます。
できるだけ多くの方のご参加をよろしくお願いいたします。

東京都による「GOボタン」の乱打を止めなくては食は守れません。

東京都中央卸売市場新市場整備部の主催する、
「豊洲新市場土壌汚染対策工事　工事説明会」

平成２３年１０月２５日（火）
午後７時から午後８時３０分まで
江東区立豊洲北小学校体育館（江東区豊洲3-6-1）
お問い合わせ：東京都中央卸売市場新市場整備部
03-3547-7034、7031　濱村、橋口

また、明日10/26はコアサンプル廃棄差止訴訟の最終口頭弁論です。
こちらも、皆さまの傍聴をよろしくお願いいたします。

東京都中央区の小児科医小坂和輝さんのブログから転載させて頂きます。

「中央区を、子育て日本一の区へ」 小児科医　小坂和輝のblog
『築地市場移転問題：豊洲コアサンプル廃棄（汚染証拠隠滅）差し止め請求裁判10月26日東京地裁、最終口頭弁論』
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/857a69bdf98ae4b61f8987f37c50e46b

　築地市場移転問題の真実を追究するため、法廷という公開の場で、丸二年議論してまいりました。
　先月9月7日第１２回コアサンプル訴訟におきましては、水産仲卸の山﨑治雄氏（現、東卸組合理事長）と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正を陳述されました。（その要旨は、築地関連裁判原告団ホームページhttp://tsukiji-wo-mamoru.com/coresample.html　でぜひともご確認ください。）

　いま、豊洲移転候補地の汚染土壌のコアサンプルが廃棄されてしまっては、東京都による土壌汚染対策を含め、築地市場の豊洲移転政策の当否について、専門家による検証の道が完全に閉ざされてしまいます。汚染証拠隠滅を許してしまっては絶対にならないと考えております。まさに、コアサンプル廃棄の差し止めを求める訴訟提起の意義は、築地市場の豊洲への移転政策の可否そのものを問うところにあると私たちは考えています。

　さて、いよいよ10月26日水曜日、最終口頭弁論を迎えることになりました。
　最後の総括討論を行います。

　築地市場を移転するために都行政は、「なにがなんでも」という手法行動を取ってきておりますが、そこには、多くのほころび・矛盾が見えてきているということです。

1）農林水産省関連
　2009年９月24日朝、築地市場を視察した赤松農林水産大臣（当時）は、「安全が確認できなければ、これは前の石破大臣もそうですけれども、また、私自身が納得できなければ絶対にサインはしませんから」と述べられて、豊洲地区への移転について、 安全について納得できなければ認可しないという考えを示されました。
　食の安心安全が守られていないものへの認可ができないということであり、その考え方は、今も続いています。
　実際、農林水産省の『第9次中央卸売市場整備計画』では、築地市場に関して、『第8次』では、「廃止する」とされていた文言がなくなり、逆に「築地市場は中央拠点市場」に位置づけられました。

2）国土交通省関連
　築地市場廃止が決められたわけではない（新しい『第9次中央卸売市場整備計画』で築地市場が「中央拠点市場」に位置づけられている。）ため、築地市場を分断する環状二号線建設工事の着工はできない状況にあります。

3）環境省関連
　『改正土壌汚染対策法』には適合し得ない土壌汚染調査が東京都によりなされました。すなわち不透水層といわれる有楽町層の調査の不備（不透水層を確認する余堀が足りない）や調査ごとに有楽町層の存在位置がずれている点が指摘されています。
　また、多くの専門家が、このたびの液状化に対する東京都の「液状化では、土壌は垂直方向のみ移動する」という考え方へ批判の声を上げています。
　このままでは、土壌汚染地域の「指定」が解除されないで、開場を行うことになります。（「指定」の要件を満たしていないため、再調査がまず要求されるかもしれません。）ということは、安全性を確認できなければ、認可をおろさないという農水省の姿勢に反し、農水省からの新市場開設の「認可」はおろされないことになります。
　もちろん、市場関係の6団体も「土壌汚染が処理されないところには行かない」主旨の見解がそれぞれ出されているところであり、「指定」解除は、移転推進派、移転容認派両者含めた最低限の守るべき一線であることは周知の事実であります。

　そもそも、なぜ、日本最大規模の土壌汚染の場所に、そして以前からも同時に指摘されてきた液状化の場所、実際に3月11日の東日本大震災で180箇所も液状化が見られた場所に、生鮮食料品を扱う市場、震災時も食糧供給拠点であらねばならない市場を移転させねばならないのか？築地のブランド、食の安心安全、江戸開府後の日本橋魚河岸から数えれば約400年の食の伝統文化、築地・東京の街並みを犠牲にしてまで。
　あくまで、築地市場の現在地での再整備を目指していくべきと考えます。

　10月26日は、ちょうど築地市場は、休市日に当たっています。
　どうか皆様、東京地方裁判所まで、足をお運びくださいますように、よろしくお願い申し上げます。
　築地市場の食の伝統文化、世界のTsukijiブランドを、これからもどうか、ここ築地で守っていただけますように、一消費者としてよろしくお願い申し上げます。　


【築地市場移転問題関連裁判】
＊コアサンプル訴訟　
　１０月２６日水曜日１６時００分　東京地方裁判所６１０号法廷　最終口頭弁論（第１３回）
　１２月２２日水曜日１３時１０分　東京地方裁判所６１０号法廷　判決（第１４回）

＊公金支出金返還訴訟
　１２月１９日月曜日１０時１５分　東京地方裁判所５２２号法廷（第６回）

以上

このブログ、ずっと不調で、更新できなかったり、画像がどうしてもアップできなくなっています。ご容赦ください。2009年のデモのプラカード画像から。
まさにこのことが起こってしまいましたね。



状況は刻々と変わってきていますが、以前アップしたこちらの利権構造図もご覧ください。




経済植民地の構造イメージ。このコーヒー豆と同じことが築地市場移転＋TPPで行われうることを忘れてはならないと思います。



＝＝＝
☆☆築地市場移転問題原告団のサイトができました☆☆
http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html
ぜひご覧ください。拡散もお願いします。
＝＝＝
液状化した豊洲新市場予定地。東京都が速攻でブルーシートをかける前。
石炭からガスを製造し、廃棄物を野積みにし埋めていた複合汚染地域にも関わらず、東京都の調査物質数は限られています。
液状化（噴砂だと言っていますが、同じ現象です）、により、汚染物質が移動したことからも、過去の調査に基づいた対策が取れない状態です。
なのに、水平方向にしか動かないからと入札をかけ、移転を断行しようとしています。
＝＝＝

（よろしければクリックをお願いいたします。ランキング：ニュース全般）

• 
• 
• ツイート